Вы здесь

Срок выполнения работ по договору подряда

ТСЖ «Сокольники» обратились в суд, подав исковое заявление к ЗАО «КОНЕ-Лифтс» (Обществу), которое касалось взыскания суммы 1 825 03 рублей 94 копейки в качестве неустойки, связанной с нарушением сроков выполнения работ по договору подряда.

Согласно положениям статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации, в договоре подряда всегда указывают конечный и начальный сроки, отведенные на выполнение конкретной работы. В суде этот факт был учтен, и представители правосудия отметили, что указанные сроки считаются существенным условием в процессе заключения договора подряда (этот факт отражен в пункте 6 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 25.11.2008 № 127 "Обзор практики применения арбитражными судами статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации). В том случае, если сроки не были установлены и согласованы, договор подряда теряет свою силу и считается незаключенным. Это означает, что между сторонами отсутствуют правовые отношения. При этом соглашение (условие) о неустойке считается ничтожным и незначительным – оно выступает в качестве дополнительного обязательства.

Определение сроков выполнения работ по договору подряда должно выполняться в соответствии с правилами, указанными в статье 190 ГК РФ. В соответствии с положениями, необходимый срок может быть определен с обозначением временного периода или конкретной даты с указанием на событие, которое должно наступить по истечении установленного периода.

Практика показывает, что достаточно часто обе стороны применяют последний способ неправильно. Они определяют конец или начало выполнения работы в соответствии с действиями контрагента по договору, а это не соответствует критериям неизбежности наступления установленного срока. Получается, что отсчет времени происходит после того, как заказчик передает необходимую документацию или перечисляет аванс.

Исходя их вышеперечисленных сведений, можно говорить об уязвимости договора подряда в юридическом отношении – всегда существует риск его неправильного заключения, в результате чего документ потеряет свою силу. При этом, в соответствии с Постановлением Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 № 57 «О некоторых процессуальных вопросах практики рассмотрения дел, связанных с неисполнением либо ненадлежащим исполнением договорных обязательств», в процессе рассмотрения дела о взыскании по договору судья оценивает законность и действительность договора подряда вне зависимости от того, заявлен ли встречный иск, или имеются ли возражения по этому вопросу.

Именно поэтому, судьи в процессе рассмотрения указанного дела задались вопросом: является ли срок выполнения работ по договору подряда, согласованным в том случае, если он обусловлен действиями, совершенными контрагентом или другим лицом?

Решения судов различных инстанций

В суде первой инстанции требования по иску ТСЖ о взыскании неустойки были удовлетворены, однако в суде апелляционной инстанции это решение отменили. Кассационный суд поддержал действия апелляционного суда.

Судьи из кассационной и апелляционной инстанций, рассматривая данное дело, исходили из того, что в процессе определения срока посредством обозначения временного периода его начало может устанавливаться с указанием на событие, которое должно наступить. В порядке исключения в этих случаях указывают уже наступившее событие.

Помимо этого, судьи указанных выше инстанций выступили с предположением касательно того, что условие, отраженное в рассматриваемом договоре подряда, не содержит точной даты с указанием времени для проведения работ, а потому оно не считается событием, которое должно наступить. В договоре сказано о том, что «работы должны быть выполнены в течение шестнадцати недель с момента получения подтверждения с завода KOНЕ о приеме заказа в производство и получения подрядчиком авансового платежа при условии соблюдения заказчиком подпунктов 2.2.2 – 3». В документе не указаны и не согласованы конечные сроки завершения работы, а потому можно считать, что договор подряда не является заключенным и не имеет юридической силы.

До того, как указанное Постановление было принято, в судебной практике не существовало однозначной трактовки вопроса о признании договора подряда недействительным. Даже если в документе не согласовывались сроки выполнения работ, у представителей ФАС округа встречались различные мнения по подобным делам.

Известно о существовании позиции, согласно которой определение срока начала и окончания выполнения работ является способом его согласования между двумя лицами. При этом заказчик должен внести предоплату (аванс) и передать подрядчику техническую и разрешительную документацию.

Существует и противоположное мнение, согласно которому, действия заказчика по исполнению своих обязательств в рамках договора подряда событием не считаются. Именно поэтому, срок, который определяется таким способом, нельзя назвать согласованным. Эта позиция подкреплена положениями статей 190 и 708 ГК РФ.

Что касается договора подряда, то, несмотря на то, что фактически он может быть исполнен, это не учитывается в процессе рассмотрения дела в суде и принятия решения по поводу законного заключения и юридической силы договора.

Позиция Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации

Что касается позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (ВАС РФ), то он отменил постановления кассационного и апелляционного судов, а решение суда первой инстанции оставил без изменений.

В процессе рассмотрения данного дела ВАС РФ определил, что если начальный срок выполнения работ был установлен с указанием на действие одной из сторон или других лиц, и данное действие совершается в разумный срок, то можно говорить об отсутствии факта неопределенности периода выполнения работы. Считается, что в этой ситуации срок работ согласован, а договор подряда – заключен и обладает юридической силой.

Даже если перечисление заказчиком предоплаты (аванса) или совершение им прочих действий не считается неизбежным событием в соответствии со статьей 190 ГК РФ, то срок выполнения работ все равно можно считать согласованным, а договор – подписанным и заключенным.

Следует учесть, что ВАС РФ не пояснил, что можно понимать под понятием «разумный срок» в контексте рассмотрения данного дела. Судебная практика включает в себя позицию, согласно которой правила о разумных сроках исполнения обязательств по статье 314 ГК РФ не используются для определения срока проведения работ.

Президиумом ВАС РФ было указано, что в рассматриваемом Постановлении содержится толкование правовых норм, которое является обязательным и должно применяться в процессе рассмотрения аналогичных дел в арбитражных судах.

Стоимость услуг Вашего адвоката

По гражданским делам
Консультация адвоката Составление искового заявления Ведение дела в суде первой инстанции/ апелляции в Москве
от 1500 руб. от 5 тыс. руб. от 35 тыс. руб./
от 15 тыс. руб.
По уголовным делам
Консультация адвоката Защита на стадии следствия в Москве Защита в суде первой инстанции в Москве
от 1500 руб. от 25 тыс. руб./
мес.
от 25 тыс. руб./
мес.
По арбитражным делам
Консультация адвоката Составление искового заявления/претензии Ведение дела в суде первой инстанции/ апелляции в Москве
от 2000 руб. от 10 тыс. руб. от 40 тыс. руб./
от 25 тыс. руб.
По административным делам
Консультация адвоката Составление заявления/жалобы Ведение дела в суде первой инстанции/ апелляции в Москве
от 1500 руб. от 5 тыс. руб. от 15 тыс. руб./
от 15 тыс. руб.

Стоимость услуг адвоката определяется в каждом случае индивидуально в зависимости от сложности дела, места производства, квалификации адвоката, и может отличаться от заявленной как в меньшую, так и в большую сторону.

Задать свой вопрос адвокату

Уважаемые посетители сайта! Бесплатная юридическая консультация онлайн работает на нашем сайте с 2004 года. Бесплатная юридическая консультация предоставляется только практикующими юристами и адвокатами Москвы, имеющими опыт работы в различных отраслях права более 20 лет. Получить юридическую консультацию бесплатно можно на нашем сайте без регистрации. Если вам нужна консультация юриста (адвоката) в Москве бесплатно в интернете в режиме online, предоставленная на высоком профессиональном уровне, наш сайт для вас. Ответ на вопрос будет направлен вам на почту в кратчайшие сроки и опубликован на сайте. Для удобства пользования разработан рубрикатор вопросов и ответов.

consult

Plain text

  • Разрешённые HTML-теги: <strong></strong><ul><ol><li><em><i><p>
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
Например: Как выписать человека из квартиры, если он не живет 10 лет?
Телефон не будет виден другим посетителям сайта
E-mail не будет виден другим посетителям сайта
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

Вертикальные вкладки

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных

Вопросы, которые нам задают

Евгения
Москва
09.02.2018 - 15:42

Был заключен договор подряда с организацией. Деньги заплатила по договору по распискам налом 100 %. Работа по возведению крыши была выполнена с техническими нарушениями. Акт приемки не подписан. Я вызвала экспертов, они дали заключение, что крышу надо ломать и заново возводить, так как нарушено всё......Выяснилось, что при строительстве были заменены материалы на более дешевые.

Ответил адвокат - Королева С.О.:

Здравствуйте Евгения!
Отношения между подрядной организацией и заказчиком в данном случае регулируются нормами Закона "О защите прав потребителей" и положениями Гражданского кодекса РФ о...

Вельмякин
Москва
19.11.2017 - 11:55

Здравствуйте, работаю по срочному трудовому договору на крупном автомобильном заводе. Пункт 2 договора "Срок действия договора". Подпункт 2.1.

Ответил адвокат - Королева С.О.:

Здравствуйте!
Согласно п. 14 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. N 2 "О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации", если срочный...

Елена
Волгоград
16.11.2017 - 10:23

Добрый день.
Как доказать факт мошенничества в суде?

Ответил адвокат - Королева С.О.:

Здравствуйте Елена!
Согласно ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет...

Оксана
Москва
27.07.2016 - 16:24

Здравствуйте!24.09.2015 (ровно на год,после смерти моей сестры) я установила мраморный памятник.Привезли памятник в срок с несколькими "НО"
1.мраморная ваза не была установлена.мастера разбили её при погрузке.(установили уже позже)
2.строчка из стихотворения была написана не тем шрифтом,что прописано в договоре.
3.одна буква в инициалах была не правильно выбита.

Ответил адвокат - Королева С.О.:

Здравствуйте Оксана!

Михаил
Владимир
23.06.2016 - 12:08

Есть ли в гражданском кодексе норма об ответственности за оказание платных охранных услуг?

Ответил адвокат - Королева С.О.:

Здравствуйте Михаил!
Договоры на охрану имущества, согласно гражданскому законодательству, относятся к договорам возмездного оказания услуг. Регулирование гражданско-правовых отношений,...

Татьяна
ставрополь
10.05.2016 - 20:00

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, что делать, если я оплатили покупку шкафа, но т.к. его не было в наличие, согласно договору срок передачи мебели составляет 25 рабочих дней, которые на сегодня истек. Шкаф мы еще не получили.

Ответил адвокат - Королева С.О.:

Здравствуйте Татьяна!

Наталья
Cевастополь
22.04.2016 - 22:18

Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, правомерно ли увольнение государственного гражданского служащего, находящегося на больничном, в связи с окончанием срочного трудового договора? Мой срочный трудовой договор истек 19.04.2016, однако с 18.04.2016 я являюсь временно не трудоспособной (б/л по 26.04.2016 включительно).

Ответил адвокат - Королева С.О.:

Здравствуйте Наталья!

Александра
Туапсе
15.04.2016 - 23:05

Можно ли по договору дарения выписать дарителя и может ли суд признать утратившим право пользования жилым помещением моего бывшего мужа в связи с тем, что он более 5 лет не проживает в квартире, не платит за коммунальные услуги, проживает в другом регионе у женщины, с которой 5 лет ведет совместное хозяйство. В том же регионе у него был собственный дом, но он его продал.

Ответил адвокат - Королева С.О.:

Здравствуйте Александра!
В договоре дарения стороны вправе установить, что даритель сохраняет пожизненное право пользования квартирой или владеет и пользуется определенной комнатой и,...

Томара
Лиски
03.03.2016 - 08:39

Что значит пункт в кредитом договоре : "уступка прав требования по кредитному договору третьим лицам ?"
Это например если у банка лицензию отберут если я ставлю согласие на уступки- плачу с теми же условиями в другой банк?! А если ставлю отказ на уступку при отзыве лицензии плачу сразу всю сумму кредита?!

Ответил адвокат - Королева С.О.:

Здравствуйте Томара!
Банк вправе уступить свое право (требование) по кредитному договору в пользу сторонней кредитной или некредитной организации, если даже кредитным договором такое право...

Александр
Белгород
19.11.2015 - 13:02

Я являюсь ИП заключил договор с другой организацией на строительно монтажные работы, работу выполнил сдал по истечению года с меня удерживают определенную суму якобы за некачественную работу и недоделки якобы поручают другой организации доделать и ей оплачивают сумму разници как быть в данном случаии
,

Ответил адвокат - Королева С.О.:

Здравствуйте Александр!
По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик...

Ирина
Ярославская область
09.10.2015 - 08:41

Законно ли взыскание комиссии по кредитному договору с банком?

Ответил адвокат - Королева С.О.:

Здравствуйте Ирина!
Отвечая на ваш вопрос, привету ссылку из Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.09.2011 N 147 "Обзор судебной практики разрешения споров, связанных с применением...

галина
москва
05.06.2015 - 23:53

заказала работу по остеклению лоджии и установке крыши из профнастила - протекает как плохое решето . Компания Оприма- Плюс не хочет признавать , что это скрытый дефект который в сухую погоду невозможно выявить ..... Предлагают оплатить устранение протечки за мой же счёт второй раз ...

Ответил адвокат - Королева С.О.:

Здравствуйте Галина!
В соответствии со ст. 29 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" потребитель при обнаружении недостатков выполненной работы (оказанной услуги)...

Татьяна
Тула
02.06.2015 - 16:43

6 мая был заключен договор с ООО на оказание услуг по строительству забора из материалов подрядчика. Сумма договора 270 тыс. руб. По условиям договора работа делится на 2 этапа и четыре платежа. Первый платеж 60 тыс. руб.

Ответил адвокат - Королева С.О.:

Здравствуйте Татьяна!
В соответствии с положениями Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок,...

ОЛИВИЯ
КАРАГАНДА
14.05.2015 - 08:52

заключен договор строительного подряда, в котором подрядчик обязуется произвести строительные работы до сентября 2009 года. Какие именно работы должны быть выполнены в договоре не указано. За выполненные работы заказчик должен передать подрядчику земельный участок с недвижимостью. Стоимость работ определена. Сроки определены. Работы в срок не выполнены.

Ответил адвокат - Королева С.О.:

Здравствуйте Оливия!

Роман
Киров
20.11.2014 - 20:37

Здравствуйте,застройщик принуждает к оплате стоимости заливки стяжки, хотя вообще заливка стяжки в договоре не указывалась, есть дополнительные обременения в оплате остеклянения лоджии и расхождения площади (не больше 1 кадратного метра) больше ни каких доплат не указывается. Застройщик залил стяжку и просит уже после этих действий заключить доп.

Ответил адвокат - Бурилов Андрей Владимирович:

Здравствуйте. Понуждение к заключению договора незаконно, требование об оплате услуг не предусмотренных договором тоже. Если считаете что не должны оплачивать непредусмотренную работу, то не...

Страницы

Успешные дела

Адвокаты нашей Коллегии успешно провели большое количество дел

Посмотреть все дела

  • Взыскание неустойки за просрочку передачи квартиры
    16.01.2014

    Дмитровским городским судом Московской области вынесено решение по делу о взыскании неустойки за просрочку передачи квартиры. Интересы истца представляла адвокат Баклагова О.С.
    Истица обратилась...

  • Дело о взыскании задолженности по брачному договору на ежемесячное содержание супруги
    12.04.2016

    В Коллегию адвокатов Москвы "ЮрПрофи" за оказанием юридической помощи обратилась гражданка С.Е.Н. Между нею и ее бывшим мужем был заключен брачный договор, по условиям которого в случае расторжения брака ответчик обязался выплачивать ей ежемесячное содержание в размере 20 000 рублей в течение...

  • Приватизация общежития через суд
    28.12.2014

    Черемушкинским районным судом г.Москвы с участием адвоката Гостевой С.Н., представлявшей интересы истца, вынесено решение по делу о о признании прав собственности в порядке приватизации общежития через суд...

  • Решение суда по приватизации квартиры
    26.04.2017

    Химкинским городским судом Московской области с участием адвоката Гостевой С.Н., представлявшей интересы истцов, вынесено решение суда по делу о приватизации квартиры.
    Обстоятельства дела: квартира была...

  • Суд установил, что завещание подписано не завещателем
    12.12.2012

    Судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда с участием адвоката Гостевой С.Н., представлявшей интересы истца, рассмотрела дело по апелляционной жалобе ответчика на решение Кунцевского районного...